Как составить договор на услуги по сантехнике

• Главная /

• Бланки /

• 
  Договор на оказание сантехнических услуг
  

Договор на оказание сантехнических услуг

Договор на оказание сантехнических услуг может заключаться как с физическим, так и с юридическим лицом. Скачайте бесплатно бланк договора и заполните его по своим данным.

Договор ГПД с сантехником

Проверено экспертом

Договор на сантехнические услуги

Проверено экспертом

Образец договора на монтаж сантехнического оборудования по конкретному адресу

Договор на оказание сантехнических услуг – это соглашение возмездного оказания услуг. Он составляется в свободной форме, так как унифицированного шаблона нет.

Обязательно пропишите в договоре оказания сантехнических услуг

1. Имена, адреса. паспортные данные заказчика и исполнителя (соответственно, для юридического лица – название, ИНН, ОГРН, юр. адрес, бановские реквизиты);
2. Какие услуги будут оказаны, какой результат должен быть достигнут, например, “замена смесителя в ванной комнате на новый смеситель однорычажный с душем, с длинным изливом марки РМС”;
3. В какой срок исполнитель обязуется оказать услугу;
4. Какую цену и когда обязуется уплатить заказчик услуги, входит ли в данную цену стоимость комплектующих на замену;
5. Как оформляется приемка результатов оказания услуги (например, подписание двустороннего акта сдачи-приемки).

Договор на ремонт водопровода

Договор

подряда на выполнение сантехнических работ

[место заключения договора]                          [число, месяц, год]

[Ф. И. О. заказчика], именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны и

[Полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: [вписать нужное] (далее – Объект).

1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет [виды и объем работ].

1.3. Подрядчик обязуется выполнять сантехнические работы на Объекте своими силами (с правом привлечения третьих лиц – субподрядчиков) и материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика и утвержденной проектно-сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не указанные, но необходимые для нормальной эксплуатации Объекта.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Стороны установили следующие сроки:

– начальный срок выполнения работ [число, месяц, год];

– конечный срок выполнения работ [число, месяц, год].

2.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон.

2.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.1.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.

3.1.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.1.4. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

3.1.5. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.2.2. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).

3.3.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

– иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ.

3.4.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Цена договора включает в себя компенсацию издержек Генерального подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

4.3. Стоимость работ является твердой.

4.4. Если объемы работ или стоимость расходных материалов в ходе производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении цены договора.

4.5. Заказчик выплачивает Генеральному подрядчику аванс в размере [вписать нужное].

4.6. Окончательный расчет производится Заказчиком после передачи результата работ Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

5. Гарантии качества

5.1. Результат работы, выполненной по настоящему договору, должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода.

В момент передачи Заказчику результат выполненной работы должен обладать свойствами, определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для обычного использования результата работы такого рода.

5.2. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы.

5.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение [срок] с момента передачи результата работ Заказчику.

5.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6. Приемка завершенного строительством объекта

6.1. Приемка Заказчиком выполненных на объекте работ осуществляется в течение [срок] с момента получения уведомления о его готовности.

6.2. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.

6.3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации установленного сантехнического оборудования, до полного их устранения.

7. Ответственность сторон

7.1. Подрядчик несет ответственность за:

– недостатки выполненных работ, которые делают установленное сантехническое оборудование непригодным для обычного использования;

– недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа вещи или ее частей, неправильной ее эксплуатации, ненадлежащего ремонта сантехнического оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами;

– ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования;

– последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками;

– нарушение конечного срока выполнения работ;

– убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае нарушения сроков оплаты работы, предусмотренных разделом 4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

8.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим гражданским законодательством РФ.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. Реквизиты и подписи сторон

Подрядчик                          Заказчик

[вписать нужное]                   [вписать нужное]

[должность, подпись, инициалы,     [подпись, инициалы, фамилия]

фамилия]

М. П.

Согласно договору по оказанию сантехнических услуг специалист по поручению (просьбе или заявке) клиента осуществляет монтаж или ремонт сантехнического и отопительного оборудования, а клиент принимает эти работы и производит оплату.

Образец договора на оказание сантехнических услуг

Быть затопленным соседями сверху или самому стать виновником потопа не хотелось бы никому, да и остаться без отопления в мороз тоже. Поэтому своевременный ремонт и грамотный монтаж позволит избежать таких неприятностей, а для этого вам следует не самостоятельно исправить неполадки, а обратиться к профессионалам, заключив в письменном виде договор на оказание сантехнических услуг, образец которого можно сформировать в нашем сервисе.

Казалось бы, почему нельзя договориться обо всем с сантехником на словах? Безусловно, никто не запрещает устных договоренностей, но как показывает и реальность – именно наличие письменного документа помогает избежать множества спорных моментов между заказчиком и исполнителем. Ведь именно в соглашении с сантехником фиксируются все те договоренности, на которых обоюдно сошлись стороны. Поэтому важно включить в договор на оказание сантехнических услуг, образец которого вы будете согласовывать с исполнителем, такие условия:

• какой именно перечень услуг должен оказать специалист (это может быть замена всего отопительного оборудования в квартире, например, если вы решили старые батареи сменить на современные регулируемые радиаторы, или же вам требуется просто поменять прокладку в смесителе). Тут также не лишним будет отметить, кто предоставляет детали и оборудование для замены (от этого, зависит и гарантийный срок работ, и их стоимость);
• срок исполнения сантехнических работ. Естественно, срок зависит от объема работ и также от их срочности. Некоторые сантехнические действия требуют, например, отключения водоснабжения в доме и соответственно сначала необходимо получить такое разрешение, а уже потом выполнять работы;
• цена. Нужно четко определять стоимость сантехнического обслуживания: она может опираться на утвержденный прайс либо состоять из конкретной сумму;
• ответственность сторон. Здесь не лишним будет указать, какие гарантии предоставляет на свои услуги сантехник.

У нас в сервисе вы можете скачать образец договора на оказание сантехнических услуг за несколько минут, подставив в него свои данные.

ПРС | Договор на оказание услуг

Договор на оказание услуг

Договор бытового подряда

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Подрядчик обязуется произвести работы на объекте Заказчика своими силами и инструментами, в объеме в соответствии с согласованной Сметой, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

1.2 Подрядчиком по договору является ООО «МаксиСервиС  777-0-777». 196105, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.1 ИНН 7810156979, КПП 781001001, ОГРН 001037821031456.

1. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Подрядчик приступает к выполнению работ в согласованное с заказчиком время, указанное в акте приёма-передачи выполненных работ. Срок начала и/или окончания выполнения работ может быть изменен Подрядчиком в одностороннем порядке в случае, если Заказчик не выполнил своих обязательств, предусмотренных пунктами 2.2., 4.2. настоящего Договора (встречное исполнение обязательств).

2.2 Заказчик, не предоставивший объект Подрядчику для производства работ в согласованный Сторонами срок, либо иным способом препятствующий Подрядчику, лишается права в дальнейшем требовать от Подрядчика оплаты штрафных санкций за просрочку начала и/или окончания выполнения работ и выплачивает последнему штраф в размере 5% от общей стоимости предусмотренных договором работ. Доказательством вины Заказчика в просрочке начала и/или окончания работ является составленный Подрядчиком Акт.

1. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1 Стоимость работ по настоящему договору определяется расчетом стоимости работ составленной в предварительном порядке представителем Подрядчика и подписанный Заказчиком, в отдельных случаях с учетом стоимости дополнительных работ, возникших в процессе выполнения основных работ.

3.2 Заказчик оплачивает Подрядчику полную стоимость работ после приема-передачи выполненных работ по Акту.

3.3 Материалы и комплектующие, используемые при выполнении работ приобретаются заказчиком самостоятельно и не входят в стоимость работ по настоящему Договору. В случае доставки материалов и комплектующих Подрядчиком ответственность за качество используемого материала несет Продавец/Изготовитель материала или изделий.

3.4 В случае выявления в процессе выполнения работ необходимости выполнения дополнительных работ или необходимости приобретения дополнительных материалов, не предусмотренных при оформлении настоящего Договора

и Приложения, Подрядчик приостанавливает выполнение работ до момента согласования с Заказчиком необходимости их выполнения и уведомляет об этом Заказчика. В этом случае срок выполнения работ продлевается на количество времени, необходимое для согласования и производства дополнительных работ или закупки дополнительны материалов и /или комплектующих. В случае если Заказчик отказывается от проведения дополнительных работ и/или приобретения дополнительных материалов и/или комплектующие , при этом надлежащее выполнение работ, согласованных Сторонами, невозможно, Подрядчик имеет право отказаться от дальнейшего выполнения работ, при этом Заказчик обязан оплатить уже выполненные к моменту отказа работы.

1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Подрядчик обязуется:

• выполнить все обусловленные договором работы и сдать их результат в установленные договором сроки.
• при сдаче работы Заказчику сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

4.2 Заказчик обязуется подготовить объект для производства работ. Подрядчик не несет ответственности за сохранность имущества Заказчика, находящегося вблизи места выполнения работ, в случае если Заказчик неправильно подготовил объект для производства работ.

4.3 Заказчик обязан принять выполненные работы по объёму и качеству путем подписания Акта приема-передачи выполненных работ в момент окончания выполнения работ либо предоставить мотивированный отказ от приема работ.

В случае неподписания Заказчиком Акта приема-передачи и непредоставления мотивированного отказа в момент подписания Акта, Подрядчик подписывает Акт в одностороннем порядке, и работы по настоящему договору считаются

принятыми Заказчиком в указанном объеме, с надлежащим качеством и в установленный срок, и Заказчик претензий к Подрядчику не имеет.

4.4 Заказчик, принявший работу Подрядчика без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли и должны были быть обнаружены при обычных условиях приемки работ по настоящему Договору (явные недостатки).

4.5 Требования, связанные с недостатками выполненной работы, которые не могли быть обнаружены при приемке выполненной работы, могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на выполненные работы указывается в акте приёма-передачи выполненных работ.

4.6 Гарантийные обязательства Подрядчика прекращаются в следующих случаях:

• результат выполненных работ использовался Заказчиком не по назначению;
• после выполнения работ в результат работ вносились изменения, улучшения и/или дополнения не силами Подрядчика;
• Заказчик не соблюдает требования к эксплуатации, использованию и хранению результата работ, сообщенные Подрядчиком при сдаче результата работ;
• при наличии механических повреждений на результате работ и/или на материалах и/или комплектующих, используемых при производстве работ;
• эксплуатация результата работ и/или материалов и/или комплектующих, использованных при производстве работ, происходит с использованием воды, содержащей инородные включения (песок, окалина труб и т.п.).

4.7 Гарантия качества не распространяется на расходные материалы, использованные при производстве работ, и/или комплектующие, имеющие ограниченный срок службы (прокладки, запорные кольца и т.п.).

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 При просрочке оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ по настоящему договору Заказчик уплачивает Подрядчику за каждый просроченный день штраф в размере 0,5% от стоимости работ по настоящему договору.

5.2 При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин, должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Заказчик. В случае если экспертизой будет установлено, что выполненная работа имеет недостатки, которые возникли по вине Подрядчика, последний обязан компенсировать Заказчику стоимость экспертизы.

5.3 При уклонении Заказчика от принятия выполненной по настоящему договору работы, и если такое уклонение повлекло за собой просрочку Подрядчиком сдачи произведенной по договору работы, риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненной работы признается перешедшим к Заказчику с момента, когда сдача-приемка работы по условиям настоящего договора должна была состояться. Факт уклонения от приемки работ Заказчиком Подрядчик вправе зафиксировать в одностороннем акте, который будет являться необходимым и достаточным доказательством уклонения Заказчика от приемки выполненных работ.

5.4 Настоящим Заказчик согласен на то, что в случае обнаружения недостатков выполненной работы и предъявления Подрядчику требования об устранении недостатков Подрядчик устраняет выявленные недостатки в течение 2 (двух) месяцев с даты обращения Заказчика с письменным заявлением об обнаруженных недостатках с приложением документов, подтверждающих недостатки выполненной работы.

5.5 Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать в порядке переговоров, при недостижении согласия стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение суда в соответствии с Законодательством РФ.

1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Любые соглашения сторон по изменению или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон договора.

6.2 Доказательством согласия Заказчика с условиями настоящего договора является его подпись в Акте приема-передачи выполненных работ, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Мы работаем круглосуточно, без выходных.
Звоните нам по телефону 8 (812) 777-0-777.
Юридический адрес: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр-т. 212

Договор оказания услуг по подбору для нежилого помещения, для последующего заключения договора аренды/субаренды, или уступки права аренды, или купли-продажи это

Образец договора оказания услуг по подбору для нежилого помещения, для последующего заключения договора аренды/субаренды, или уступки права аренды, или купли-продажи этого помещения, с собственником или арендатором указанного помещения, заключаемого между юридическими лицами